Заметки‎ > ‎

Типовой договор подряда ООО "Гарант-Сервис"

Отправлено 24 сент. 2014 г., 02:13 пользователем Пётр Бубнов

Размещу у себя для архивирования...

ДОГОВОР подряда №  30/1

 

г.Москва                                                                                                                  « ___ » ________ 201_ г.

 

         ____________________________, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Сервис», в лице представителя _____________________________________________,  действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые “Стороны” ,а  по отдельности “Сторона” заключили настоящий договор (далее-договор) о нижеследующем:

 

1. Предмет договора.

 

1.1.            Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить отделочные работы на объекте Заказчика по адресу по адресу: г.Москва, ул. ______________________________________________________________  , а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

1.2.            Работы выполняются в сроки утвержденные сторонами в устном порядке.

1.3.            Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.(приложение № 1к настоящему договору)

1.4 Работы должны соответствовать требованиям Договора. Работы считаются выполненными после подписания Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2, утв. Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3, утв. Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100).

 

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.            Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет _________ рублей

2.2.            Оплата по данному договору, производиться в три этапа, из расчета: 1-й этап – предоплата (подготовительная работа)- 30% ( _______  рублей ) .от общей стоимости работ. 2-й- этап ,40 % ( сумму в размере _______ рублей) клиент оплачивает после завершения черновых и подготовительных работ , и 3-й этап 30 %( сумму в размере ________ рублей) Заказчик оплачивает   после  завершения работ

2.3.            Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных    работ  формы КС-2 и КС-3 .Оплата производится в рублях путем безналичного расчета, либо по согласию сторон иным, не запрещенным законом способом.

3. Права и обязанности сторон.

3.1.            Подрядчик обязуется:

3.1.1.      Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

3.1.2.      Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

3.1.3.      Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

-        непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;

-        возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-        иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.4.      Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.1.3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.5.      Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи, в

разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

3.1.6.      В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок. В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ;

3.1.7.      Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

3.2.            Заказчик обязуется:

3.2.1.      Обеспечить объем работ по настоящему договору.

3.2.2.      При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы.

3.2.3.      В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе.

3.2.4.      Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану.

3.2.5.      Принять выполненную Подрядчикомработу по акту приема-передачи в соответствии с п. 4 договора;

3.2.6.      Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего договора.

3.3.            Подрядчик имеет право:

3.3.1.      Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учетом установленных настоящим договором требований;

3.3.2.      При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.

3.3.3.      В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесенных расходов.

3.4.            Заказчик имеет право:

3.4.1.      Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения.

3.4.2.      Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ;

3.4.3.      Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора;

3.4.4.      Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

3.5.      Подрядчик передает Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приемки завершенных работ два экземпляра исполнительной документации (акт приемки выполненных работ КС-2).

3.6.      Приемка работ производится в течение 1 рабочего дня с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности. В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке.

3.7.      При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесенные ей в связи с оплатой экспертизы расходы.

3.8.      До сдачи работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т. п.).

  1. Гарантии

4.1.      Подрядчик гарантирует:

4.1.1.      Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

4.1.2.      Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

4.1.3.      Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта;

4.1.4.      Подрядчик дает гарантию, на все виды выполненных работ в течении одного года со дня подписания “Сторонами”  акта  выполненных  работ

4.1.5.      Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются на недостатки, вызванные:

4.1.6.      Скрытыми недостатками в приобретаемых Заказчиком стройматериалах, если эти недостатки нельзя было выявить в процессе работ.

4.1.7.      Явными недостатками в приобретаемых Заказчиком стройматериалах, если Заказчик отказывается их заменить.

4.1.8.      Нарушениями технологического процесса, произошедшими по прямому указанию Заказчика, если он был заранее уведомлен о возможных последствиях.

 

  1. Ответственность сторон

5.1.            В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

-          безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок с момента их выявления;

-          уменьшения стоимости работ, установленной в п. 2 настоящего договора, на сумму ущерба, причиненного Подрядчиком отступлением от настоящего договора;

5.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы ,а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну .В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой либо стороны ,эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесенные ей в связи с оплатой экспертизы расходы

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов. Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия.

  1. Особые условия

6.1.            Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

6.2.            Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

6.3.            Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по экземпляру для каждой из сторон.

6.4.            Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

6.5.            В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

6.6.            Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии. В случае недостижения согласия спор разрешается Арбитражным судом

 

        6.7.  Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения:

Приложение № 1 Смета

Приложение № 2 Техническое задание

                            8.   Реквизиты и подписи сторон

ООО «Гарант-Сервис»                                               __________________________________

Москва,Зеленый пр-кт  3А/1                                     Паспорт ________   _________________

ИНН/КПП 7720503089/772001001                             Выдан _____________________________

р/с   40702810300090003352                                        ____________________________________               

В ОАО «Русстройбанк»                                             ____________________________________

Comments